GF—2000—0203 j 1;<3)%0
+T&YYO8>5
建设工程勘察合同（一） km*Y#`{
［岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井） x6)qs-
工程测量、工程物探］ jGi{:} `lB
@ j!(at4B
:>iN#)S
工 程 名 称：济南******* iZLy#5(St
工 程 地 点： 济南市槐荫区 NLr a"Z
合 同 编 号： 2012 BhYvEbt
（由勘察人编填） Q*Y-@ lZ
勘察证书等级： 综合甲级 =w * 8
发 包 人： ******有限公司 H C=ZcK'W
勘 察 人： 山东******公司 jEE!H /
签 订 日 期： 2012年6月 {cUGksz]}
EDz;6Z*4N
'A>?aUq] :
中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制 ; Xf1BG r
D>8p: ^3g
发包人：******有限公司 0hhxTOp
勘察人：山东******公司 Y0T ad?iC
发包人委托勘察人承担 济南**********勘察详勘任务。 D w/vXyZ
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签定本合同，共同遵守。 HUMy\u84H
第一条：工程概况 {
"M2V+ep
1. 1工程名称：济南*********** q 'd]
1.2工程建设地点：济南市槐荫区****南侧，西****，南邻***，东临***。 <S=( `D
1.3工程规模、特征：该工程高层住宅楼**栋，地上**-**层，地下*层，楼间为地下车库，部分沿街公建，地上2~3层。 3"zPG~fY{
1. 4工程勘察任务委托文号、日期： 2012-*-* b*(K;`9)B
1.5工程勘察任务内容与技术要求： I(Qz%/ Ox
内容：高层住宅楼**栋，楼间地下车库，部分沿街公建，勘察定界图纸范围内的详细勘察，工程设计施工阶段的相关服务及任务委托书中的其他要求，查明片区内原有地下管网的分布情况。提供或探明建设范围内的原有地下管网图纸资料。（这玩意儿应该由干地理信息的来办吧？？？） Z;V(YK(WO.
技术要求：按照国家现行规范进行勘察。 ZY 8w1:'
1.6承接方式：招标 N,Z*d
1.7预计勘察工作量： 共布钻孔***个，总进尺约***米。 B~E">}=!
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 ]tXI e?>9
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可证等批件（复印件）。 0 @!huk
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑物总平面图。发包人只提供现有的资料和图纸，其他资料由勘察人自行解决。 %*szB$ [3
不提供地下埋设物的相关资料，试问一下哪家单位敢干？涉及安全方面的东西，不是儿戏啊！
?HRS*
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 {:3\M s#
3.1勘察人负责向发包人提交勘察成果资料十份，电子文档一份。勘察人须根据发包人要求及时提供单体工程中间地质勘察报告。 0TaI"/ai
3.2成果的权属 ht*(@MCr<
勘察人向发包人提交的各类报告，函件等工作成果所有权属于发包人。（是否有待于商榷？？） Z1jxu;O(
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 'YB[4Q /0
4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 }LC m_av
4.1.1本工程的勘察工作定于 2012年 * 月 **日开工， 2012 年 * 月 ** 日前提交勘察成果资料，实际工期为接到发包人通知后35日内完成。（含出勘察报告的时间）。由于发包人工程延期，工期可以适当顺延，非发包人原因造成的工程延期，工期不可以顺延，若承包人拖延工期，则接受发包人重罚，直至解除合同。（太霸道了） bZ1*:k2
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(勘察变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 xVw@pR ;
4.2收费标准及付费方式 O Bcz'f~
4.2.1本工程勘察费用单价采用固定单价方式，总价包死，不再增加费用。本工程勘察最终成交价为**元/米，（大写：柒拾元每延米）总工作量为****延米。总价合计*拾*万*仟*佰*拾*元整 V'e%%&g~N
4.2.2本工程勘察费预算为：综合单价×实际完成钻探工作量，总价为*拾*万*仟*佰*拾*元整。总价包死，不再增加费用。 nShXY6bA
4.2.3完成工程量至50％时，发包人应向勘察人支付预算勘察费的30％的工程进度款，计*拾*万*仟*佰*拾*元整；勘察工作外业结束后10天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的30％，计*拾*万*仟*佰*拾*元整；提交勘察成果资料后，勘察报告经审查单位审查合格后10日内。发包人应一次付清全部工程费用。 cE:s\hG
第五条：发包人、勘察人责任 :{N*Z }]
5.1发包人责任 E a&NJ]& g
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。 &9^4- 5]
5.1.2发包人应协助勘察人员解决勘察现场的工作条件和出现的问题。 "T_9_6tH
5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 ;-8 .~Sm
5.1.4发包人不另行提供勘察人的工作人员必要的生产.生活条件.其费用已在合同单价中。（妈的，啥叫“必要”的？） i%!<6K6UT
5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 p @kRo#~l
5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。 ZT@=d$Z&t
5.2勘察人责任 z]r'8J c
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间份数提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 $1 "gFg
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100%。 F{;#\Ob
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料并负责保管。 6i-G{) =l
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。 y~\ujp_5 w
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。 EYn?YiVFU
5.2.6勘察人应及时处理工程建设中与之有关的基槽.基坑.桩孔的验收，地基处理等一切问题，并免费提供有关的技术咨询。 jan} }7Dly
5.2.7处理勘察过程中扰民及影响勘察正常进行的有关问题并承担相应的费用。（难道甲方您要拿勘察单位来投石问路吗？） C 2nm SXV
5.2.8本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。 Cyd/HTNh<
第六条：违约责任 J{^md0l
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际工日顺延。属勘察人责任而造成停，窝工或来回进出场地的，费用由勘察人自理，工期不予顺延。 , +
G
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。 :Rb\Ca
6.3由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，发包人按勘察人实际完成工作量进行结算。 >vp4 R`
6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 kBhjqI*
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一，因此给发包人造成的损失由勘察人负责。 { PX&#,_
6.6本合同签订后，勘察人不履行合同时，或中途擅自退场，发包人有权拒付勘察费，因此给发包人造成的损失由勘察人承担。 d_d&su
E
第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 OA*O =
第八条：其他约定事项：抗浮水位，地基承载力特征值，桩的端阻力，侧阻力特征值，土的粘聚力，内摩擦角取值应经济合理，并征得业主的同意（有点太过分了！？！） 。 ']TWWwj$
第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由 济南市 仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 m_*wqNFA6
第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 EP#2it]0]
本合同一式_*_份，发包人 * 份、勘察人 * 份。 ':fp|m)M
发包人名称： 勘察人名称： ed`"xm
（盖章） （盖章） PkrVQH9^w
{ iX#
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） lwq:0Rj@Q
委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） CyR` &u
住 所： 住 所： ,eBC]4)B6
邮政编码： 邮政编码： ~*7$aj
电 话： 电 话：0531- JyZuj>`
6
传 真： 传 真：0531- ]CF-#q}'
开户银行： 开户银行： l<w7
\a6
银行帐号： 银行帐号： LW v<mtuYf
建设行政主管部门备案： 鉴证意见： f]8MdYX(
jcJ 4?
（盖章） （盖章） sJ|pR=g)!
备案号： 经办人： c 9f"5~
备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日 LAlwQ^v|
